Строительная компания «Олимп-Бизнес»
Логин: Пароль:
Забыли пароль?

                                                                                  Договор подряда № ___

г. Челябинск                                                                                                                                        «__» ______ 2012 г.

 

Закрытое акционерное общество «Строительная Компания «Олимп», в лице директора Фадеенкова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», и ____________________________, в лице генерального директора _______________________ действующего на основании  Устава, именуемое  в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

                                                           1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять Работы, указанные в «Расчете стоимости и материалов» (Приложение №2 к настоящему Договору) (далее – Работы) на Объекте и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в соответствии со следующими приложениями, согласованными между Подрядчиком и Заказчиком, являющимися его неотъемлемыми частями:

1.2.1. «График финансирования»  (Приложение №1 к настоящему Договору);

1.2.2. «Расчет стоимости работ и материалов» (Приложение №2 к настоящему Договору);

1.3. Подрядчик имеет право привлекать другие организации в качестве субподрядчиков для выполнения отдельных видов Работ. В этом случае ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Работ, выполненных Подрядчиком, так и привлеченными субподрядчиками, несет Подрядчик.

 

                                                            2. СТОИМОСТЬ РАБОТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по настоящему Договору определяется в соответствии с «Расчетом стоимости работ и материалов» № _______ от ________  (Приложение №2 к настоящему Договору).

2.2. Стоимость расценок по Договору согласно п. 2.1 настоящего Договора является фиксированной и корректировке не подлежит, кроме случаев, указанных в п. 2.5 настоящего Договора. Фактический объем работ будет определен по окончании работ, согласно Акта выполненных работ.

 2.3. Стоимость Работ включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение Работ, стоимость Материалов, за исключением Материалов, которые приобретаются Заказчиком самостоятельно, а также все расходы и издержки Подрядчика, связанные  с выполнением Работ по настоящему Договору, в том числе:

2.3.1. Все расходы по подготовительным Работам;

2.3.2. Расходы по оплате рабочей силы, расходы по проживанию и питанию рабочей силы, расходы по транспортировке рабочих до строительной площадки;

2.3.3. Все внутриобъектные транспортные расходы;

2.3.4.Расходы по оборудованию служебных помещений и раздевалок для рабочих;

2.3.5. Расходы по удалению отходов и мусора в процессе строительства и после его завершения, а также вывоз с Объекта временных сооружений;

2.3.6. Расходы по средствам связи;

2.3.7. Расходы, связанные с налогообложением в РФ;

2.3.8. Расходы по приобретению и использованию средств малой механизации, инструментов, приборов, необходимых для выполнения Работ;

2.3.9. Производство других Работ, непосредственно указанных в «Расчете стоимости работ и материалов» (Приложение №2 к настоящему Договору);

2.4. Стоимость Работ не включает:

2.4.1. Сбор технических условий, изготовление проекта внешних сетей, изготовление исполнительной геосъемки участка прокладки внешних сетей, а также стоимость обязательных платежей по этим работам и стоимость непосредственного производства работ по прокладке внешних сетей;

2.4.2. Согласование увеличения электрической мощности с Городской энергосберегающей организацией (Электросетевой компанией) и Балансодержателем и/ или изменение категории электроснабжения, а также стоимость обязательных платежей по увеличению электрической мощности и стоимость непосредственного производства Работ по монтажу внешних сетей электроснабжения;

2.4.3. Стоимость Материалов, которые приобретаются Заказчиком самостоятельно, а также их доставка до объекта, подъем и складирование. Наименование и количество Материалов, которые приобретаются Заказчиком самостоятельно, отражается в «Расчете стоимости работ и материалов» (Приложение №2 к настоящему Договору) с пометкой «Материал Заказчика»;

2.4.4. Производство других работ, непосредственно не указанных в «Расчете стоимости работ и материалов» (Приложение №2 к настоящему Договору);

2.5. В указанную в п.2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по настоящему Договору не включены возможные затраты по дополнительным Работам, которые могут производиться Подрядчиком по заданию и инициативе Заказчика и оформляться дополнительным соглашением к Договору, подписанным обеими Сторонами и составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

2.6. Все замечания и распоряжения Заказчика, влекущие за собой изменение видов работ, цены и сроков выполнения Работ по настоящему Договору, оформляются дополнительными соглашениями  к Договору, подписываемыми Сторонами. Подрядчик имеет право отказаться от исполнения изменений по Договору без наступления каких-либо санкций. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика о невозможности осуществления таких Работ. Заказчик имеет право пригласить другую компанию для выполнения этих изменений.

                                                             3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся авансовыми и промежуточными авансовыми платежами по платежным реквизитам Подрядчика согласно «Графика финансирования» (Приложение №1 к настоящему Договору), согласованного между Подрядчиком и Заказчиком (Далее – График финансирования).

3.2. В случае, если Заказчик не выполняет свои обязательства по оплате аванса, а также обязательство по оплате промежуточных авансовых платежей в объеме и сроки, согласно Графика финансирования, то сроки выполнения Работ отодвигаются на период времени такой задержки в выполнении обязательств Заказчика  без наступления ответственности Подрядчика. При этом Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ до наступления очередного платежа на расчетный счет в объеме и в сроки, согласно Графика финансирования.

                                                             4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены в соответствии с утвержденным Сторонами датами производства работ, кроме случаев, указанных в п. п. 4.2, 4.3, 4.4 настоящего Договора.

4.2. Дата начала Работ: « __ » ________ 2012 г., но не ранее момента (даты) поступления авансового платежа согласно Графика финансирования, сроком начала работ считается – 3 рабочих дня с момента (даты) поступления авансового  платежа.

4.3. Дата окончания Работ: « ___ » ____ 2012 г. Дата окончания работ пропорционально увеличивается на количество дней изменения даты начала Работ согласно п. 4.2 настоящего Договора.

4.4. Кроме случаев, указанных в п. п. 4.2, 4.3 настоящего Договора, договорные сроки производства Работ могут увеличиваться в следующих случаях:

4.4.1. В случае возникновения в процессе Работ дополнительных Работ (п. 2.5 настоящего Договора), повлекших увеличение фактических объемов Работ и, как следствие, договорных сроков выполнения Работ на срок, согласованный Сторонами при подписании Дополнительного соглашения.

4.4.2. В случае необходимости приостановки выполнения Работ по настоящему Договору на период согласования стоимости, графика финансирования и сроков выполнения дополнительных  работ (п. 2.5 настоящего Договора) – договорные сроки выполнения Работ по настоящему Договору соответственно увеличиваются на период таких согласований до непосредственного подписания Дополнительного соглашения.

4.4.3. В случае недоставки (недопоставки) Материалов, которые приобретаются Заказчиком самостоятельно.

4.4.4. В случае, если Подрядчик не может приступить к выполнению Работ из-за действий (бездействий) третьих лиц, привлеченных Заказчиком самостоятельно.

4.4.5. В случае наступления крайне неблагоприятных погодных явлений (морозы ниже -25 С, проливные дожди, сильные грозы) при условиях работы вне помещения – на весь период продолжительности этих явлений.

4.4.6. В случае наступления событий, указанных в п. п. 4.4.3 – 4.4.5 настоящего Договора, Заказчик обязуется подписать Акт простоя или дать мотивированный отказ в письменном виде на имя Подрядчика. При неявке уполномоченного на подписание Акта простоя представителя Заказчика на Объект в течение 3(трех) календарных дней с момента письменного уведомления Подрядчика,  а также неполучения Подрядчиком мотивированного отказа, Акт простоя составляется Подрядчиком в одностороннем порядке. Стороны признают юридическую силу такого акта;

4.5. Срок действия Договора:

4.5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

4.5.2. Настоящий Договор заключен на срок, указанный в п. п. 4.2, 4.3 настоящего Договора, а его действие считается прекращенным после полного исполнения каждой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору.

                                                               5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

В рамках настоящего Договора Заказчик обязуется:

5.1.  Заказчик обязуется передать Подрядчику Объект в объеме и в сроки, установленные настоящим Договором, а также создать Подрядчику все необходимые условия для производства  Работ, а именно:

5.1.1. Обеспечить точки подключения электроснабжения и водоснабжения (водоотвода) на период выполнения Работ на Объекте, а также надлежащую влажность и температуру в помещении.

5.1.2. Передать Объект, освобожденный от мебели и оборудования, с исправными замками, действующей системой отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения для начала Работ.

5.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Подрядчика и персонала субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, на Объект и беспрепятственное проведение Работ на Объекте, заезд их машин на Объект в период проведения Работ, при условии предварительного (не менее, чем за 1 рабочий день) получения от Подрядчика в письменном виде всей информации, необходимой для оформления соответствующих пропусков на Объект.

5.2. При осуществлении технического надзора за ходом и качеством выполненных Подрядчиком Работ, Заказчик не вмешивается в хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик не препятствует Подрядчику в оборудовании служебного помещения и раздевалок для рабочих на тех площадях, где будут производиться Работы.

5.3. Участвовать в процессе сдачи и приемки выполненных Подрядчиком Работ согласно Условиям Главы 7 настоящего Договора.

5.4. Оплатить Работы Подрядчика, в объеме и сроки, установленные настоящим Договором и Графиком финансирования.

5.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, согласно условиям настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

5.6. Обязательства Заказчика по настоящему Договору должны выполняться таким образом, чтобы они способствовали своевременному выполнению Подрядчиком Работ.

5.7. Любая задержка выполнения обязательств Заказчика, возникшая по вине Заказчика, которая ограничивает возможность Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные настоящим Договором сроки, отодвигает сроки сдачи Работ на период времени такой задержки в выполнении обязательств Заказчика без наступления ответственности Подрядчика.

                                                               6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

В рамках настоящего Договора Подрядчик обязуется:

6.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6.2. Поставить на Объект строительные материалы, предусмотренные настоящим Договором и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в рабочее время, при этом незамедлительно по указанию Заказчика произвести замену поставленных Материалов, если их качество не будет соответствовать требованиям строительных норм и правил Российской Федерации.

6.3. Организовать систематическую уборку на Объекте, погрузку и вывоз за свой счет строительного мусора, который образуется после производимых непосредственно Подрядчиком и привлеченными субподрядчиками Работ, в течение всего периода Работ и по его окончании.  Систематичность уборки определяется по усмотрению Подрядчика и по согласованию с Арендодателем помещения.

6.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране объекта и соблюдению санитарных норм при осуществлении всех видов Работ.

6.5. Осуществлять технический надзор за выполнением  Работ субподрядчиками. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение  или ненадлежащее исполнение Работ, выполненных привлеченными Подрядчиком субподрядчиками.

6.6. Предоставить Заказчику необходимую Исполнительную документацию.

6.7. Участвовать в процессе сдачи и приемки выполненных Работ согласно условиям Статьи 7 настоящего Договора.

6.8. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, согласно условиям настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

                                                               7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется сначала Рабочей комиссией, назначенной Сторонами.

7.2. Заказчик обязуется прибыть на Объект в течении 3 (трех) календарных дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика для составления и подписания «Акта Рабочей комиссии».

7.3. При отсутствии замечаний по объему и качеству выполненных Работ уполномоченные представители Сторон подписывают «Акт Рабочей комиссии».

7.4. В случае наличия замечаний у представителя Заказчика по объему и/или качеству выполненных Работ, стороны составляют и подписывают «Акт Рабочей комиссии» с указанием перечня недостатков и недоделок, указывают в нем срок их устранения и запланированную дату сдачи – приемки Работ Приемочной комиссии.

7.5. Заказчик обязуется прибыть на Объект в течении 3(трех) календарных дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика для составления и подписания «Акта выполненных работ».  При условии устранения Подрядчиком всех замечаний, указанных в «Акте Рабочей комиссии» в согласованный Сторонами срок, то Стороны назначают повторный срок устранения таких замечаний. В случае, если Подрядчик повторно не устранит в согласованный Сторонами срок замечания Заказчика, то, по усмотрению Заказчика,  Сторонами согласовывается новый срок  устранения замечаний, или Заказчик привлекает для устранения этих замечаний третью организацию. При этом Заказчик имеет право вычесть сумму, необходимую для устранения недостатков и недоделок, из суммы окончательного расчета по Договору, при условии согласования с Подрядчиком стоимости и перечня устраняемых недостатков.

7.6. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами «Акта Рабочей комиссии» Подрядчик обязан передать Заказчику «Акт выполненных работ». Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения «Акта выполненных работ» обязуется его подписать или в тот же срок предоставить мотивированный отказ от подписания.

7.7. Если в указанный в п. 6. Срок Заказчик не подписывает «Акт выполненных работ», а также не предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания, то Работы считаются принятыми и подлежат оплате согласно условиям настоящего Договора, а также риск случайной гибели на Материалы и Работы и/или этап Работ переходит от Подрядчика к Заказчику.

7.8. В случае если у Заказчика на момент подписания «Акта выполненных работ» появляются дополнительные замечания по объему и качеству произведенных Работ, которые не были зафиксированы в «Акте Рабочей комиссии», Заказчик обязан подписать «Акт выполненных работ», указав в них соответствующие новые замечания. Все замечания, указанные в «Акте выполненных работ» Подрядчик обязуется устранить после полной оплаты общей стоимости Работ по Договору.

                                                              8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Гарантийный срок на выполненные Работы в рамках настоящего Договора составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами «Акта выполненных работ». Подрядчик приступает к выполнению своих гарантийных обязательств с момента полной оплаты Заказчиком всех произведенных работ в рамках настоящего Договора.

8.2. Гарантийные обязательства и ответственность Подрядчика  распространяется исключительно на выполненные самим Подрядчиком и привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками Работы, определяемые «Актом выполненных работ».

8.3. Подрядчик не несет гарантийные обязательства в случае, если скрытые недостатки работ возникли в результате использования некачественных Материалов, недостатки которых невозможно выявить визуально.

8.4. Заказчик, в случае возникновения у него претензий по поводу качества Работ в течение гарантийного периода, в письменной форме извещает Подрядчика об обнаруженных недостатках в виде рекламационного Акта. Подрядчик обязуется в течении 5 (пяти) рабочих дней направить своего представителя к Заказчику и, в случае установления факта недоброкачественности выполненных Работ или скрытых дефектов, допущенных по вине Подрядчика, исправить брак в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения письменной претензии Заказчика. В случае если этот срок превышает 30 (тридцать) календарных дней (например, замена по гарантии оборудования кондиционера), то Стороны оговаривают и отражают этот срок в виде отдельного соглашения.

8.5. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в рекламационном Акте, не заменит некачественные Материалы и/или не устранит дефекты и недостатки, то Заказчик вправе устранить эти недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика, при условии предварительного согласования с Подрядчиком стоимости и перечня устраняемых недостатков.

                                                             9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором. Размер ответственности определяется решением суда или соглашением Сторон.

9.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 1%  стоимости невыполненных Работ по Договору согласно п. 2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

9.3. Уплата пени и/или неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором или устранения нарушений.

9.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, обусловленных действиями непреодолимой силы, а именно обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, постановления или действия органов государственной власти и управления, гражданские волнения, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажорные обстоятельства), однако, при этом:

9.4.1. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, обусловленные действиями непреодолимой силы, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9.4.2. Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

9.5. Риск случайной гибели Материалов несет предоставившая их Сторона.

9.6. В случае ухудшения качества Работ по настоящему Договору в связи с использованием Материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик вправе требовать полной оплаты выполненных Работ.

9.7. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации и использование Материалов, не предусмотренных в согласованном Сторонами «Расчете стоимости работ и материалов» (Приложение №2 к настоящему Договору), если Заказчик не докажет, что действия Подрядчика повлияли на качество Работ и привели к ухудшению эксплуатационных или технических характеристиках Объекта в целом или его отдельных конструктивных элементов, при этом перерасчета стоимости Работ по Договору не производится.

9.8. Осуществление Работ Подрядчиком производится в соответствии с «Технической документацией», утвержденной Заказчиком, в соответствии со строительными нормами и правилами и условиями настоящего Договора. Все риски, в том числе по вводу объекта в эксплуатацию, сдачи Объекта соответствующим контролирующим организациям и компетентным территориальным органам, связанные с возможными отступлениями от «Технической документации» от требований контролирующих организаций и компетентных территориальных органов, несет Заказчик.

                                                               10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем согласований и переговоров.

10.2. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения настоящего Договора, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная Сторона направляет претензию, подписанную уполномоченным лицом. Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 10 (десяти) рабочих дней. Если к претензии не будут приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, об этом незамедлительно сообщается заявителю и до поступления таких документов претензия считается не предъявленной. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом. До истечения срока для ответа на претензию Стороны не вправе предъявлять иск в Арбитражный суд.

10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области в соответствие с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

                                                            11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Стороны признают действительность отсканированных и факсимильных копий документов (Договора, всех приложений к нему, дополнительных соглашений, а также всех иных документов, подписываемых Сторонами в рамках настоящего Договора), переданных посредством электронной и факсимильной связи, на период подписания Договора, дополнительных соглашений к нему и всех иных документов до момента получения Сторонами оригинала указанных документов.

11.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

11.3.1. Задержка хода Работ по вине Подрядчика, когда срок их начала увеличивается более чем на 20 (двадцать) календарных дней, а срок окончания, установленный в Договоре увеличивается более, чем на 30 (тридцать) календарных дней, при условии выполнения Заказчиком всех своих обязательств по Договору.

11.3.2. Снижение качества Работ, предусмотренных настоящим Договором. Под снижением качества работ понимается такое ухудшение их качества, при котором результат Работ становится непригодным для его обычного использования.

11.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

11.4.1. При утрате Заказчиком возможности финансирования строительных Работ, когда срок очередного платежа согласно Графика финансирования увеличивается более чем на 20 (двадцать) календарных дней.

11.4.2. При остановке Заказчиком выполнения Работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.

11.5. В случае расторжения договора одной из Сторон по причинам, оговоренным в п. п. 11.3 – 11.4 настоящего Договора, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику, в полном объеме выполненные Работы до момента расторжения Договора на основании «Акта выполненных  работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-2, КС-3), а также виновная Сторона по требованию противоположной Стороны обязуется выплатить ей неустойку в размере 5% от стоимости Работ по Договору согласно п. 2.1 настоящего Договора в связи с прекращением работ.

11.6. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения Договора.

                                                                12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Если, по не зависящим от Сторон причинам, Работы по настоящему Договору приостановлены, и Объект законсервирован, Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации Работы.

12.2. Техническая, организационная, коммерческая информация, касающаяся деятельности Сторон (в том числе техническая/конструкторская документация, передаваемая по настоящему Договору), является его коммерческой тайной. Стороны не вправе предавать указанную информацию (документацию) третьим лицам и использовать ее не в целях настоящего Договора без письменного согласия другой Стороны. В случае неправомерного использования сведений, составляющих коммерческую тайну, ставших известными одной из Сторон прямо или косвенно, либо иного нарушения прав согласно настоящему Договору, другая Сторона обязана возместить причиненные убытки, а также возместить все полученное по сделке с неправомерным использованием коммерческой тайны.

12.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском  языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

                                                                13. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОПИСИ СТОРОН

 

 

 

ГЕНПОДРЯДЧИК                                                                                           ЗАКАЗЧИК

_______________/Д. А. Фадеенков /                                                    ________________/________________/

М.П.                                                                                                                   М.П.

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  к  Договору №

от «     »              2012г.

 

НА ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

 

      г. Челябинск                                                                                                 «    »              2012 г

График финансирования

1.      Оплата производится Заказчиком по следующему графику:

 

·             Первый платеж (аванс, включающий в себя – 30 % от сметной стоимости работ, согласно предварительного расчета №              от  «    »           2012 г) в размере ________руб. (_____________рублей), после подписания Договора;

 

·             Второй   платеж (аванс, включающий в себя – 30 % от сметной стоимости работ, согласно предварительного расчета №              от  «    »           2012 г) в размере ________руб. (_____________рублей) – _____________ 2012 года;

 

·             Третий   платеж (аванс, включающий в себя – 30 % от сметной стоимости работ, согласно предварительного расчета №              от  «    »           2012 г) в размере ________руб. (_____________рублей) – _____________ 2012 года;

 

·             Четвертый (финальный) платеж (включающий в себя – 10 % от сметной стоимости работ, согласно предварительного расчета №            от «     »           2012 г ) – в течение 3 (трех) банковских дней после приемки выполненных работ, согласно Акта.

 

   ________________________    Д. А. Фадеенков                                                    ____________________ 

                         МП

 

 

 

НОВОСТИ


Подписаться на новости


ПОЛЕЗНОЕ

24.10.2013
02.04.2012
28.03.2012
16.01.2012

Подписаться на рассылку Следить за ходом работ Портфолио
 
Copyright © 2005—2015 skolimp-business.ru All Rights Reserved.